KORE OUTDOOR INC.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

I. Introduction

Ces termes et conditions s’appliquent à toutes les commandes acceptées par Kore Outdoor Inc. et l’une de ses l’entreprises affiliées (individuellement ou collectivement, selon le contexte, « L’Entreprise ») qui sont reçues de ou au nom de l’entité indiquée dans le contrat d’expédition. l’adresse de la facture correspondante émise par L’Entreprise (“Client”). Chaque entreprises sera responsable de ses propres actions et produits (tels que définis ci-dessous), et il n’y aura pas de responsabilité conjointe ou solidaire parmi et entre les entreprises. L’acceptation par le Client des Produits (tels que définis ci-dessous) de la part de L’Entreprise sera réputée constituer l’acceptation des termes et conditions contenus dans les présentes.

II. Garantie

A. Enregistrement de la garantie. Sauf indication contraire expresse dans une commande et comme expressément convenu par écrit par L’Entreprise, les présentes conditions de garantie s’appliqueront en cas de toute réclamation faite par le Client pour la couverture de la garantie. Pour activer la garantie limitée à l’égard de tout chargeur acheté auprès de L’Entreprise (chacun étant un “chargeur”), le client doit enregistrer le chargeur dans les trente (30) jours suivant la date de vente au détail d’origine en remplissant le formulaire disponible sur le site Web de Paintball Solutions. : https://www.paintballsolutions.com/index.php/warranty-registration/.

La garantie limitée pour les accessoires de L’Entreprise autres que les chargeurs ne nécessite pas d’activation ou d’enregistrement ; en enregistrant le chargeur, le client active la garantie des accessoires. La durée de la garantie limitée (la « période de garantie ») pour chaque marque de produit et catégorie peut être trouvée sur https://www.paintballsolutions.com/index.php/warranty-information/product-warranty-length/, qui est incorporé ici par référence.

B. Garantie limitée. L’Entreprise garantit au Client que, sous réserve des présentes Conditions, ses Produits seront exempts de défauts pendant la Période de garantie. L’Entreprise, à sa seule discrétion, réparera ou remplacera les défauts de matériel ou de fabrication du Produit, sans frais pour le Client, pour les produits pendant la période de garantie à compter de la date de vente au détail d’origine.

Cette garantie limitée n’est pas transférable et ne couvre pas les dommages ou les défauts des produits causés par (a) un stockage ou un entretien inapproprié ; (b) altération ou modification ; (c) réparation non autorisée ; (d) accident; (e) abus ou mauvaise utilisation ; (f) négligence ou négligence ; et/ou (g) l’usure normale. L’Entreprise n’autorise aucune personne ou représentant à assumer ou à accorder toute autre obligation de garantie avec la vente des Produits.

C’EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE DONNÉE AVEC L’ACHAT DE TOUT PRODUIT ; TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES SONT REJETÉES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NE S’APPLIQUE APRÈS L’EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE.

Certaines juridictions n’autorisent pas les limitations de durée de certaines garanties. Si le client se trouve dans une telle juridiction, les limitations des garanties énoncées ci-dessus s’appliqueront dans la mesure maximale autorisée par la loi applicable. La responsabilité unique et exclusive de L’Entreprise et/ou de ses revendeurs agréés dans le cadre de cette garantie limitée sera pour la réparation ou le remplacement (comme L’Entreprise le déterminera) de toute pièce ou assemblage d’un Produit déterminé par L’Entreprise comme étant défectueux du point de vue matériel ou fabrication.

L’ENTREPRISE NE SERA PAS RESPONSABLE ET LE CLIENT REJETTE EXPRESSÉMENT TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, CONSÉCUTIF OU ACCESSOIRE (COLLECTIVEMENT, LES « DOMMAGES ») RÉSULTANT DE LA VENTE OU DE L’UTILISATION OU DE L’INCAPACITÉ DU CLIENT À UTILISER LE PRODUIT. AUCUN PAIEMENT OU AUTRE COMPENSATION NE SERA EFFECTUÉ POUR LES DOMMAGES, Y COMPRIS LES BLESSURES CORPORELLES OU MATÉRIELLES OU LA PERTE DE REVENUS QUI POURRAIENT ÊTRE PAYÉS, ENCOURUS OU SUBSISTÉS EN RAISON DE LA DÉFAILLANCE D’UNE PIÈCE OU D’UN ASSEMBLAGE DU PRODUIT.

C. Réparations sous garantie et hors garantie pour les pièces sous garantie limitée, le service, les informations ou les manuels dans d’autres langues, (le cas échéant) contactez Paintball Solutions: www.paintballsolutions.com. Le client peut également contacter L’Entreprise aux coordonnées fournies sur://www.paintballsolutions.com/index.php/warranty-information/warranty-document-english/.

III. Conditions Générales de Vente

A. Général. Le client accepte d’acheter auprès de L’Entreprise, et L’Entreprise accepte de vendre, d’emballer et d’expédier au client les produits et les quantités indiqués dans les commandes émises par le client et acceptées par L’Entreprise de temps à autre en vertu des présentes (collectivement, les « produits » ou individuellement un « Produit”). L’Entreprise aura le droit d’accepter ou de rejeter chaque commande émise par le Client. En cas de conflit entre les termes d’une commande et les présentes conditions générales (les « Conditions »), les présentes Conditions prévaudront et prévaudront. Aucune modification de ces Conditions n’entrera en vigueur à moins d’être acceptée par écrit et signée par L’Entreprise. Sans limiter la phrase précédente, en l’absence d’un tel accord signé, toute condition de toute commande ou confirmation fournie par ou au nom du Client qui est incompatible avec ou en plus des présentes Conditions constitue une modification substantielle et est réputée rejetée, nonobstant les moment de la livraison de ces termes différents. L’Entreprise peut révoquer ces Conditions à tout moment avec ou sans motif et sans préavis au Client.

B. Expédition et Titre. Toutes les expéditions doivent être effectuées départ usine (EXW) des installations de L’Entreprise ou comme indiqué sur les connaissements pertinents. L’Entreprise chargera les Produits à bord des véhicules de collecte (qu’il s’agisse de véhicules du Client, d’un transporteur organisé par le Client ou d’un transporteur organisé par L’Entreprise pour le compte du Client). L’Entreprise ne sera pas responsable des autres marchandises (ou de leur état ou condition) chargées sur ces véhicules. Une fois chargés, tous les titres, risques et responsabilités relatifs aux Produits seront transférés au Client, et le Client sera seul responsable du transport des Produits depuis l’entrepôt de L’Entreprise. Le client doit indemniser et dégager irrévocablement L’Entreprise de toute perte, coût ou dommage pouvant être subi ou encouru par le client, L’Entreprise et / ou tout tiers en relation avec le

Produits une fois qu’ils ont été chargés sur un véhicule, y compris, sans s’y limiter, lors de leur transport ultérieur. Le client sera responsable de tous les droits, fret, assurance, autres frais d’expédition et de toute perte ou dommage subi pendant l’expédition et de tout traitement de réclamation lié à une telle perte ou dommage. L’Entreprise, à sa discrétion, peut payer les droits, le fret, l’ assurance et les autres frais d’expédition au nom du Client et facturer ces frais au Client. Les délais de livraison et d’expédition ne sont pas essentiels. Les dates de livraison fournies par L’Entreprise ne sont que des estimations. L’Entreprise ne peut pas garantir l’expédition dans ce délai, et L’Entreprise ne sera pas responsable de tout retard de livraison, quelle qu’en soit la cause, même si L’Entreprise est ou prend connaissance de pertes prévisibles ou d’autres dommages. L’Entreprise peut sous-expédier ou sur-expédier des commandes en fonction de la disponibilité des produits et de la commodité de L’Entreprise en fonction de sa compréhension de la conduite antérieure et actuelle entre L’Entreprise et le client. La livraison d’une quantité de Produit qui diffère de la quantité spécifiée par le Client ne libère pas le Client de l’obligation d’accepter la livraison et de payer pour tout Produit livré. L’Entreprise informera le client des détails de la commande une fois qu’une commande aura été expédiée. Le Client accepte que L’Entreprise puisse exercer une discrétion raisonnable concernant l’emballage et l’étiquetage des envois. Les commandes ne peuvent pas être annulées par le Client plus de 12 heures avant la date et l’heure d’expédition normalement prévues par L’Entreprise.

C. Retours. Les demandes d’autorisation de retour doivent être soumises par le Client, doivent spécifier la raison du retour et doivent être approuvées par écrit par L’Entreprise. Si L’Entreprise émet un numéro d’autorisation de retour de matériel (« RMA »), le client doit inclure ce numéro RMA sur toute la correspondance connexe. L’Entreprise se réserve le droit de refuser d’approuver les autorisations de retour à sa seule discrétion, y compris si le compte du Client n’est pas à jour, entre autres. Aucun retour ne sera accepté sans l’autorisation écrite préalable de L’Entreprise ou après le premier des 30 jours suivant l’expédition ou 10 jours après la livraison. auf en cas de commandes excédentaires, le Client supportera tous les frais associés aux retours. Les crédits ne seront émis qu’une fois les retours reçus et acceptés, et après l’évaluation par L’Entreprise et, le cas échéant, la confirmation du défaut du produit réclamé, et après l’émission des notes de crédit, le cas échéant. Le défaut de faire une demande d’autorisation de retour dans les délais constituera une acceptation irrévocable des Produits et une admission que les Produits livrés sont conformes à tous les termes, conditions et spécifications applicables. L’Entreprise peut réparer ou remplacer les Produits défectueux à sa seule discrétion, au lieu d’émettre un crédit, mais n’aura aucune autre obligation que cela. Toute réparation ou remplacement ne doit pas entraîner ou prolonger la période de garantie en cours pour les Produits concernés, et la garantie pour les produits de remplacement prendra fin à la dernière date de la garantie qui s’appliquait aux Produits qui ont été remplacés.

D. Paiement. Le Client s’engage à payer L’Entreprise conformément aux conditions de crédit en vigueur de L’Entreprise en vigueur à la date de facturation. Les retards de paiement entraîneront des intérêts au taux de 2% par mois ou, s’ils sont inférieurs, le montant maximal autorisé par la loi applicable. Si le client est en retard dans le paiement d’une commande, alors en plus de tout autre droit que L’Entreprise peut avoir, L’Entreprise peut choisir de livrer uniquement contre paiement à la livraison (“COD”), ou d’arrêter ou de suspendre l’expédition de tout produit jusqu’à ce que le propriétaire met le compte à jour. Si un tel arrêt se produit, le Client sera responsable du remboursement à L’Entreprise de tous les frais encourus en conséquence, y compris les frais d’entreposage et de stockage.

E. Impôts. Sauf indication contraire dans le devis de L’Entreprise au Client, les prix indiqués n’incluent pas les taxes de vente, d’utilisation ou autres qui pourraient être payables en vertu des lois applicables. Dans le cas où de telles taxes sont exigibles, le Client doit les payer rapidement et en temps opportun conformément à toute facture émise par L’Entreprise ou, lorsque ces taxes sont exigibles mais ne sont pas notées sur une facture émise par L’Entreprise, le Client doit auto-évaluer et remettre ces taxes directement aux autorités fiscales compétentes. Le client doit indemniser et dégager irrévocablement L’Entreprise de toute responsabilité, réclamation, dépense (y compris les honoraires et débours raisonnables d’avocat), poursuite, procédure, jugement, intérêt et pénalité découlant de, résultant de ou en relation avec le défaut du client de payer ou de verser rapidement ces taxes.

F. Frais de recouvrement. Le client s’engage à payer, en plus de toutes les autres sommes payables en vertu des présentes, tous les frais et dépenses de recouvrement, y compris, mais sans s’y limiter, les honoraires d’avocat raisonnables. Le client et tous les endosseurs et garants de la dette contractée ou du crédit accordé en vertu des présentes conditions renoncent individuellement à la présentation pour paiement, à l’avis de non-paiement, au protêt, à la demande, à l’avis de protêt, à l’avis d’intention d’accélérer, à l’avis d’accélération et de refus, à la diligence dans exécution et indulgences de toute nature et sans autre avis conviennent par les présentes de renouvellements, extensions, échanges ou libérations de garantie, de prise d’indulgences de garantie supplémentaires ou de paiements partiels, avant ou après l’échéance de la dette en question.

G. Droit applicable. Les présentes Conditions sont régies et interprétées et appliquées conformément aux lois de l’État de New York, y compris son Code de commerce uniforme, sans égard à ses principes de conflit de lois. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s’applique pas.

H. Avis. Tout avis requis ou autorisé en vertu des présentes Conditions doit être écrit et doit être suffisamment donné si ( i ) remis personnellement, (ii) envoyé par courrier recommandé ou certifié, dans tous ces cas avec affranchissement de première classe prépayé, accusé de réception demandé, ou ( iii) envoyé par e-mail à des adresses e-mail qui pourront être ultérieurement fournies par écrit. Toute notification donnée en vertu des présentes sera adressée à l’autre partie à l’adresse indiquée au recto de la commande concernée et entrera en vigueur dès sa réception effective.

I. Force Majeure. Ni le Client ni L’Entreprise ne seront responsables de tout retard dans l’exécution de l’une de ses obligations en vertu des présentes en raison de causes échappant à son contrôle raisonnable, y compris, mais sans s’y limiter, un incendie, une grève ou une perturbation du travail, une guerre ou des actes terroristes, des émeutes, des actes de toute autorité civile ou militaire, actes de force majeure, pandémie ou épidémie ou réponses gouvernementales, ordres ou mandats en réponse à ceux-ci.